Rinkven Bezoekers Sport Jeugd Diverse

Terreinverbouwingen

Rinkven verfijnt de eerstvolgende jaren haar golfterrein. De voortgang van dit project kunt op deze pagina vinden.

Timing

Op onze raad van bestuur dd 1 maart 2012 werd beslist om de aanvang van het project uit te stellen tot de zomer van 2013. De reden hiervoor is de vertraging van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning als gevolg van de MER toetsing.

Om een maximale rechtszekerheid te garanderen, werd geopteerd om een ontheffing van de MER-plicht aan te vragen. Rekening houdende met de verwachte duurtijd van deze procedure en de verwachte vervaltermijn van de vergunningsaanvraag zouden de werken dit jaar waarschijnlijk niet op tijd kunnen starten. Om geen risico te lopen dat de terreinen niet tijdig speelklaar zouden zijn, werd bijgevolg beslist om de werken uit te stellen. Bovendien biedt dit de mogelijkheid om ons dit najaar volledig te focussen op de renovatie van ons clubhuis waarvoor de vergunningsaanvraag reeds is ingediend.

Samen met de architect en de potentiële aannemer zal nu een nieuwe planning uitgewerkt worden voor de renovatie en re-routing van ons terrein.